Договор подряда на изготовление типового сайта

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТИПОВОГО САЙТА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется осуществить, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по разработке интернет-сайта Заказчика (далее – Сайт) в объеме, указанном в Техническом задании (далее ТЗ) и сроках, указанных в Календарном плане работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора (соответственно Приложении №1 и №2).

Сайт создается на базе Программного продукта «1С-Битрикс: Управление сайтом» (далее – CMS) и предоставляется Заказчику на условиях Лицензионного договора (далее – Лицензия) (Приложение №3).

В этом разделе определяется суть договора: Подрядчик обязуется создать сайт, а Заказчик – принять и оплатить работу. Все детали проекта – что именно должно быть сделано и в какие сроки – описываются в Техническом задании и Календарном плане, которые становятся частью договора. Также указывается, что сайт будет создан на платформе «1С-Битрикс», и для его использования потребуется лицензионное соглашение.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

Стоимость работ по п.1.1 настоящего Договора составляет ______ рублей, без НДС.

Стоимость Лицензии по п.1.2 настоящего Договора составляет ______ рублей, без НДС.

Здесь указывается общая стоимость проекта. Важно отметить, что цена разделена на две части: непосредственно работа по созданию сайта и стоимость лицензии на систему управления. Обе суммы указываются без налога на добавленную стоимость.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

После подписания Договора Заказчик производит 50% предоплату в соответствии с п.2.1 настоящего Договора и 100% предоплату в соответствии с п.2.2 настоящего Договора в течение ______ банковских дней. Подрядчик приступает к работам согласно Календарному плану в течение суток с момента получения предоплаты.

Окончательный расчет 50% по п.2.1 настоящего Договора производится не позднее ______ рабочих дней после завершения работ и подписания акта сдачи-приемки работ.

В этом разделе описывается порядок оплаты. При заключении договора Заказчик вносит аванс: 50% от стоимости разработки и полную стоимость лицензии. После этого Подрядчик начинает работу. Оставшиеся 50% за разработку сайта оплачиваются после завершения всех работ и подписания акта приемки.

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

Передача результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами.

Заказчик в течение ______ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Подрядчика обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ.

В случае мотивированного отказа со стороны Заказчика относительно пунктов, предусмотренных в ТЗ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан за свой счет произвести необходимые доработки и исправления в согласованные с Заказчиком сроки.

В случае отсутствия подписанного акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа со стороны Заказчика в течение ______ рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ от Подрядчика – работы по Договору считаются выполненными в полном объеме.

Этот раздел регулирует процесс сдачи готового сайта. Подрядчик передает результат по акту, а Заказчик должен его рассмотреть и либо принять, либо обоснованно отказать. Если найдутся недочеты, составляется список доработок, которые Подрядчик исправляет бесплатно. Важный момент: если Заказчик не отреагирует в установленный срок, работа автоматически считается принятой.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения Подрядчиком общего срока выполнения работ, указанного в Календарном плане работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ______ % от указанной в п.2.1 настоящего Договора денежной суммы за каждый день просрочки, но не более ______ % стоимости.

При несоблюдении Заказчиком условий платежа, указанных в п.3 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере ______ % от указанной в п.2.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

Указанные в данном пункте штрафы выплачивается на основании письменной претензии Стороны, интересы которой нарушены.

Здесь устанавливаются штрафные санкции за нарушение условий договора. Подрядчик платит пеню за срыв сроков сдачи проекта, а Заказчик – за задержку оплаты. Размер пени указывается в процентах от стоимости работ за каждый день просрочки, но с ограничением максимальной суммы. Для взыскания штрафа необходимо направить письменную претензию.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств каждой из Сторон.

Все приложения, изменения и дополнения настоящего Договора действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме надлежащим образом уполномоченными лицами.

Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих юридических, фактических адресов и других реквизитов.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

В этом разделе собраны общие положения договора. Указывается срок действия документа, порядок внесения изменений, применение законодательства РФ. Стороны обязуются сообщать об изменении реквизитов. Договор составляется в двух экземплярах – по одному для каждой стороны.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные другой Стороной в связи с настоящим Договором.

Стороны обязуются принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

Стороны обязуются не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, не опубликовывать или иным образом не разглашать такую информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны, в том числе после прекращения действия настоящего Договора.

Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной Стороне из иных материалов до или после ее получения от другой Стороны.

Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Этот раздел устанавливает обязательства по сохранению конфиденциальности. Обе стороны обязуются не разглашать информацию, полученную в ходе сотрудничества. Эти обязательства сохраняются даже после окончания действия договора. Исключения составляют случаи, когда информация становится общедоступной или требуется государственным органам.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров путем переговоров.

В случае недостижения согласия, споры рассматриваются в Арбитражном суде ______ в соответствии с установленным действующим законодательством РФ порядком.

Здесь определяется порядок решения возможных конфликтов. Сначала стороны должны попытаться урегулировать спор через переговоры. Если это не удается, дело передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН