Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

г. ____________________ ____ «___» _______________ 202_ г.

____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________ в лице ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________, действующего на основании ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________, паспорт: серия __________, № __________, выданный ____________________ ____________________ ___, проживающий по адресу: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика осуществить поставку оконных конструкций, далее именуемых Изделия, необходимых материалов и компонентов, а также выполнить все предусмотренные договором работы, далее именуемые Работы. Заказчик обязуется оплатить стоимость поставленных изделий, комплектующих элементов и выполненных работ, обеспечить необходимые условия для проведения монтажных операций и принять готовый результат в установленном порядке.

1.2. Доставка и монтаж оконных конструкций будут произведены по адресу: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ __________.

1.3. Поставляемые изделия должны соответствовать утвержденному Заказчиком индивидуальному проекту - Техническому заданию (Приложение №1 настоящего Договора), а также калькуляции - перечню работ и услуг (Приложение №2 настоящего Договора).

В этом разделе описывается основная суть договора - что именно будет делать исполнитель (изготовить и установить пластиковые окна) и что должен сделать заказчик (оплатить работу и принять результат). Здесь же указывается адрес выполнения работ и то, что все работы будут проводиться согласно заранее согласованному техническому заданию. Это самый важный раздел, так как он определяет предмет соглашения между сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку изделий и выполнение работ в течение __________ рабочих дней после получения частичной или полной оплаты. Исполнитель имеет право продлить срок изготовления оконных конструкций в связи с перезагрузкой производственных мощностей.

2.1.2. Обеспечить наличие всех необходимых для выполнения работ материалов, инструментов, приспособлений и комплектующих элементов.

2.1.3. Передать Заказчику изготовленные изделия в соответствии с условиями договора, а также сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно устранить выявленные Заказчиком в процессе приемки и зафиксированные в Акте приемки недостатки в течение __________ календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ соблюдать необходимые меры по технике безопасности и охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить сроки выполнения обязательств по договору при невыполнении Заказчиком условий раздела 3 настоящего Договора (стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2. Приостановить работы, незамедлительно уведомив об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания, при этом сроки выполнения работ могут быть изменены.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость договора в соответствии с разделом 3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в установленные договором сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность изделий до начала и во время проведения работ. Если Заказчик не может лично присутствовать при доставке, вместо него должен присутствовать уполномоченный представитель, действующий на основании доверенности.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо обоснованных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации оконных конструкций.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения договора (т.е. оплатив стоимость уже изготовленных изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а также скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

Этот раздел подробно описывает, что должны делать обе стороны договора. Исполнитель обязуется изготовить и установить окна в срок, использовать качественные материалы и исправить выявленные недостатки. Заказчик должен обеспечить доступ к месту работ, принять доставленные окна и оплатить работу. Также здесь прописаны права сторон - например, право заказчика отказаться от договора или право исполнителя приостановить работы при возникновении непредвиденных обстоятельств.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору согласована сторонами в Приложении и составляет __________ рублей (без НДС).

3.2. При подписании договора Заказчик вносит предоплату в размере __________ рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения договора считается следующий день после подписания договора и приложений, а также поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Монтаж оконных конструкций осуществляется после поступления 100% денежных средств от стоимости договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость договора может быть изменена в процессе его исполнения в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанную с выполнением условий договора.

В финансовом разделе указывается общая стоимость работ, размер предоплаты и условия полного расчета. Важно отметить, что установка окон начинается только после полной оплаты. Также здесь предусмотрена возможность изменения стоимости работ, если в процессе выполнения заказа изменится перечень работ или материалов. Этот раздел помогает избежать финансовых разногласий между сторонами.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки изделий до Заказчика сообщается не менее чем за __________ дней.

4.2. При доставке изделий приемка осуществляется на объекте Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуальному проекту (техническому заданию) и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки изделий. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до осуществления доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски утраты и повреждения изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски утраты или повреждения изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по договору сообщаются Заказчику не менее чем за __________ дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

Этот раздел описывает процедуру приемки окон и выполненных работ. Заказчик должен лично присутствовать при доставке и осмотреть изделия на предмет соответствия заказу и отсутствия повреждений. Если заказчик не явится на приемку, повторная доставка будет платной. Также здесь распределяется ответственность за сохранность окон - до момента приемки риски несет исполнитель, после приемки - заказчик.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере __________ % стоимости договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за сохранение эксплуатационных характеристик изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

Раздел об ответственности сторон определяет последствия невыполнения условий договора. Если исполнитель нарушит сроки, он должен будет выплачивать неустойку. Также важно, что гарантия на монтаж действует только если установку проводили специалисты исполнителя. Этот раздел защищает интересы обеих сторон и устанавливает справедливые правила разрешения спорных ситуаций.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны по договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

Форс-мажорные обстоятельства - это непредвиденные события, которые стороны не могут контролировать (стихийные бедствия, пожары, военные действия и т.д.). В таких случаях стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий договора. Однако сторона, которая не может выполнить свои обязательства из-за форс-мажора, должна обязательно уведомить об этом другую сторону и предоставить подтверждающие документы.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

• если изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
• если неисправности изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по договору ограничена следующим срокам со дня выполнения работ или поставки изделий: Гарантия на изделия составляет __________ месяцев, Комплектующие -- __________ месяцев, Работы -- __________ месяцев.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

• Индивидуальный проект изделия - Техническое задание (при подписании договора);
• Приложение №1 к договору на изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании договора);
• Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения договора);
• Дополнительное соглашение об изменении условий договора, в случае его оформления;
• Правила приемки изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по договору производятся по реквизитам, указанным в договора.

В заключительных положениях указаны сроки действия договора и гарантийные обязательства. Особенно важно, что гарантия действует только если установку окон проводили специалисты компании-исполнителя. Также здесь перечислены все документы, которые являются частью договора - техническое задание, приложения, акты приемки. Договор составляется в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

Этот раздел устанавливает порядок решения спорных ситуаций. Сначала стороны должны попытаться решить проблему путем переговоров и предъявления претензий. Если это не поможет, спор будет рассматриваться в арбитражном суде. Такой подход позволяет сначала попробовать решить проблему мирным путем, и только если это невозможно - обращаться в суд.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН